招標公告

根據《黑龍江省國資委出資企業(yè)陽光采購操作規(guī)則指引（試行）》及附錄《公開招標、邀請招標采購實施細則（試行）》的有關規(guī)定，對雞西市公共停車場充電樁建設項目進行公開招標。

1.項目概況與招標范圍

1.1項目名稱：雞西市公共停車場充電樁建設項目

1.2項目編號：0222GC20250434，HTCL-ZB-255108

1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監(jiān)控 、路燈、雨棚 、限位器、線纜部分及電纜井等。

1.4質量標準：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方工程施工質量驗收標準以及相關專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準。

1.5建設工期：60天，計劃開工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準，實際開、竣工日期按建設工程施工合同相關條款規(guī)定執(zhí)行）

1.6建設

2.2 投標人擬派的項目經理須具有機電工程專業(yè)貳級或貳級以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，具備有效的安全生產考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。提供2025年4月至投標截止期期間任意連續(xù)三個月本企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險的證明材料。

2.3其他人員要求：本項目至少配備技術負責人、施工員、質量員、安全員各一名。

2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理近三年如有行賄犯罪行為（近三年是2022年1月1日至今，本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書中（以中國裁判文書網公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。

2.5投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理如被最高人民法院在"信用中國"網站 中列入失信被執(zhí)行人名單，對屬于失信被執(zhí)行人的投標人，其投標將被否決。

2.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

2.7本項目不接受聯(lián)合體投標。

3.

未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957458
手 機：18811547188
聯(lián)系人：李楊
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業(yè)主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準，以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯：365trade